Volume 2,Issue 7
承包人逾期索赔失权风险防控路径完善
—— 基于生效判决的统计与实证分析
工程索赔中因为索赔逾期而失去得到赔偿的权利，对于承包商或是业主均是非常严厉的后果。该条款源自FIDIC合同，一直是国际工程争议解决的核心问题之一，国内建设工程领域自2013年建设部《示范文本》引入该条款后，也越来越多地出现这一争议，其司法适用现状、裁判要点及制度效果均值得追踪研究。本文以涉及逾期失权建设工程合同逾期失权纠纷生效判决为样本展开实证研究，梳理出司法裁判以合同严守、逾期失权为主流，同时结合多重因素个案衡平且裁判尺度尚未统一的现状，明确索赔期限系除斥期间，效力应独立于诉讼时效的司法认定。本研究从合同设置、履约管理、市场博弈维度，剖析出合同先天缺陷、履约程序脱节、博弈能力失衡是承包人面临逾期失权风险的核心成因，并据此搭建起事前重构防御性合同条款、事中实施标准化证据链闭环管理、事后优化司法抗辩技巧的全周期风险防控体系。
[1] 魏保平.FIDIC 银皮书与我国新版工程总承包合同示范文本的索赔管理比较研究[J]. 建筑经济,2022,43(S1):674-678.
[2] 陈涛. 施工合同索赔期限的法律效力辨析—— 基于“2013 版示范文本”之“索赔”条款的不同理解[J]. 建筑经济,2016,37(7):34-39.
[3] 高印立, 石伟. 比较法视野下的建设工程合同索赔期限条款的适用—— 兼评《建设工程施工合同司法解释二》第6 条第2 款[J]. 北京仲裁,2019(3):70-87.
[4] 韩超.FIDIC 合同下工程索赔管理[J]. 国际工程与劳务,2017(11):76-77.
[5] 林镥海, 沈琼华.《建设工程施工合同》示范文本签证和索赔期限问题探讨[J]. 政治与法律,2005(4):94-100.
[6] 刘静彦, 康飞, 李尧.2020 版工程总承包合同范本对索赔通知的要求分析[J]. 中国招标,2022(5):65-67.
[7] 李静. 国际EPC 总承包合同管理之索赔管理研究[J]. 现代工程科技,2025,4(19):185-188.
[8] 黄鹏. 正确理解运用索赔准确高效维护权益—— 关于2013 版施工合同的索赔条款[J]. 招标与投标,2013(4):12-15.
[9] 蔡恒. 索赔期的类型及其法律定性[J]. 华北电力大学学报( 社会科学版),2016(5):65-70.
[10] 张明峰. 国际工程合同索赔时效的挽救[J]. 国际工程与劳务,2015(1):80-81.
[11] 潘顺. 建筑工程纠纷证据略要及证据收集运用[J]. 当代经济,2014(23):66-68.
[12] 徐可.FIDIC 合同通用条件中索赔期限条款研究[D]. 南京: 东南大学,2018.